AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE VERNY
Correspondant : Mme la Maire 6, rue de la Mairie 57420 VERNY tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10 courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. adresse internet : http://www.verny.fr
Objet du marché : Travaux de réfection toiture centre Faber
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : VERNY 57420
Code NUTS : FR823.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : les travaux du présent marché concernent la réfection du chéneau en partie basse de la toiture couvrant la salle du bar du centre Faber.
Démarrage prévisionnel novembre 2010
Le délai d'exécution maximal est de 3 semaines
Variantes : oui
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Le présent marché est financé par le maître d'ouvrage sur son budget propre
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Conditions de participation
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 80 %;
- mémoire technique : 20 %;
Type de procédure : Marché adapté art 28 du CMP
Date limite de réception des offres : 29 octobre 2010, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : autre service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Monsieur Victorien NICOLAS (adjoint au maire) Mairie de Verny dont l'adresse est indiquée au présent avis (tel 03.87.52.70.40 et fax 03.87.52.42.10).
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les dossiers peuvent être demandés sur support papier au service indiqué au présent avis.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 octobre 2010
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de NANCY, 5 place de la Carrière
54036 NANCY CEDEX Téléphone : 0383174343
Télécopie : 0383174350
Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de NANCY
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable de Nancy – Préfecture de Meurthe et Moselle 1, rue du Préfet Claude Erignac CO 60031 54038 NANCY Cedex Tél : 03.83.34.27.71
Avis d'attribution.
Le marché a été attribué à la société BTB TOITURE de Metz pour un montant de 4860 € HT.
L'association France Alzheimer Moselle propose en partenariat avec le CCAS et la commune de Verny des ateliers sur le thème de la relation d'aide et de soutien à la personne par la médiation animale et les activités associant l'animal (A.A.A.).
Seniors, avec les Ateliers « Nutri-activ’ », soyez acteurs de santé et bien-être ! 
La Communauté de Commune du Sud Messin nous informe qu'en raison de travaux de réfection de la voirie d'accès à la déchèterie de Verny, le site sera exceptionnellement fermé le lundi 16 octobre. Ouverture normale à partir de mercredi 18 octobre. 