Cette année encore, l’APE de Verny vous propose d’acheter celui qui va embellir vos fêtes de fin d’année !
- Détails
-
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché de travaux de démolition et de requalification des ruines de la grange Place Saint-Michel
1. Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Correspondant : tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel :
2. Mode de passation :marché passé selon la procédure adaptée, selon l’article 28 du CMP, de type ouvert.
3. Objet du marché : travaux de démolition et de requalification des ruines de la grange Place Saint-Michel
4. Durée du marché : le délai d’exécution est de 8 semaines avec un démarrage prévisionnel du chantier en mai 2012
5. Date limite de réception des offres : le 30 avril 2012 à 12h00
6. Conditions relatives au marché : marché en lot unique
7. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.
Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.
8. Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
9. Conditions de consultation : garanties et capacités et financières ; références professionnelles
10. Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions « marché n° 2012/57708-02 « travaux de démolition et de requalification des ruines de la grange Place Saint-Michel » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante
MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY
11. Critères de jugement des offres :
-valeur technique de l'offre 30%, délai d'éxécution pondéré 20%, prix 50%
12. Modalités de retrait des documents : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site www.marches-securises.fr
ou sur www.verny.fr/images/pdf/dce/57708-2012-02.zip
13. Renseignements techniques complémentaires :
Direction générale
Séverine BACHMANN
6 rue de la Mairie
57420 VERNY
Tel : 03.87.52.70.40
Fax : 03.87.52.42.10
14. Date d’envoi de la publication au BOMP : le 11 avril 2012
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23
Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable de Nancy – Préfecture de Meurthe et Moselle 1, rue du Préfet Claude Erignac CO 60031 54038 NANCY Cedex Tél : 03.83.34.27.71
Avis d'attribution.
Le marché a été attribué à la société BROVEDANI de Faulquemont.
- Détails
-
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Moselle située à Goin, recherche des volontaires pour des missions de services civique.
Profil recherché : jeune de 18 à 25 ans voire 30 (si personne porteur d'un handicap).
Cette mission porte sur le cinéma itinérant en milieu rural.
Durée de la mission : 8 mois.
Amplitude horaire: 24 à 35 heures à déterminer.
Accessible aux étudiants, demandeurs d'emploi, etc.
D'autres missions sont visibles sur le site internet des services civiques.
https://www.service-civique.gouv.fr.
- Détails
-
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux d’aménagement d’un lotissement d’activités commerciales et artisanales en entrée de ville – rue du Fort
1. Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Correspondant : tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel :
2. Mode de passation :marché passé selon la procédure adaptée, selon l’article 28 du CMP, de type ouvert.
3. Objet du marché : marché de maîtrise d'œuvre - aménagement d'un lotissement d'activités commerciales et artisanales
4. Durée du marché : le délai d’exécution de l'ensemble est de 10 mois
5. Date limite de réception des offres : jeudi 3 mai 2012 à 12h00
6. Conditions relatives au marché : le présent marché n'est décomposé ni en tranches, ni en lot
7. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.
Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.
8. Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
9. Conditions de consultation : garanties et capacités et financières ; références professionnelles
10. Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions « marché n° 2012/57708-01 « mission de maîtrise d'œuvre travaux d'aménagement d'un lotissement d'activités commerciales et artisanales » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante
MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY
11. Critères de jugement des offres :
- prix des prestations 60%
- valeur technique de l'offre 30%
- délai d'éxécution des études 10%
12. Modalités de retrait des documents : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site www.marches-securises.fr
ou sur www.verny.fr/images/pdf/zone-fort/57708-2012-01.zip
13. Renseignements techniques complémentaires :
Mairie de Verny, 6 rue de la Mairie 57420 VERNY
Tel : 03.87.52.70.40
Fax : 03.87.52.42.10
14. Date d’envoi de la publication au JAL L'ami des foyers chrétiens le 22 avril 2012.
Publication sur le site internet de la ville le 12 avril 2012.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23
Avis d'attribution.
Le marché a été attribué à la société BET SIRIUS de Metz.
- Détails
-
Être volontaire des Jeux Olympiques de Paris 2024, c’est l’opportunité d’une vie pour vivre de l’intérieur les premiers JO d’été organisés en France depuis un siècle !
Le portail des volontaires ouvre ses portes jusqu'au 3 mai.
https://www.paris2024.org/fr/volontaires/
- Détails
-
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché de travaux pour la
réalisation d'une voirie d'accès à la gendarmerie - rue du Château
1. Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Correspondant : tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel :
3. Objet du marché : réalisation d'une voirie d'accès à la gendarmerie - rue du Château
4. Durée du marché : le délai d’exécution de l’ensemble est de 1 mois5. Date limite de réception des offres : lundi 28 novembre 2011 à 12h00’
6. Conditions relatives au marché : le présent marché n’est décomposé ni en tranche, ni en lot7. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.
Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.
8. Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
9. Conditions de consultation : garanties et capacités et financières ; références professionnelles
10. Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions « offre marché n° 2011/57708-04 « REALISATION VOIRIE D'ACCES A LA GENDARMERIE » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante
MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY
11. Critères de jugement des offres :
-valeur technique des prestations 30 points et prix des prestations 70 points
12. Modalités de retrait des documents : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site marches-securises.fr
13. Renseignements techniques complémentaires : CODIM EST BP 92070 44 Boulevard Saint Symphorien 57050 LONGEVILLE LES METZ
Tel 03.87.50.71.64 FAX : 03.87.55.93.19
14. Date d’envoi de la publication à BOAMP 07/11/ 2011
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23
Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable de Nancy – Préfecture de Meurthe et Moselle 1, rue du Préfet Claude Erignac CO 60031 54038 NANCY Cedex Tél : 03.83.34.27.71
Avis d'attribution.
Le marché a été attribué à la société COLAS EST.
- Détails
-
Le marché de Noël organisé par L'Association des Parents d’Elèves de l’École de Verny se tiendra les vendredi 5 et samedi 6 décembre 2014 au centre socioculturel Faber de Verny, selon les horaires suivants :
- le 5 décembre de 16 h 30 à 21 h
- le 6 décembre de 10 h à 18 h.
Ce marché est réservé aux artisans créateurs non professionnels. Vous trouveres le réglement et les modalités d'inscriprion sur www4.ac-nancy-metz.fr/eco-p-verny/spip.php?article1875
- Détails
-
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché de travaux pour
CRÉATION D'UN CARREFOUR GIRATOIRE SUR LA RD913 À VERNY
1. Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel :
3. Objet du marché : CRÉATION D'UN CARREFOUR GIRATOIRE SUR LA RD913 À VERNY.
4. Durée du marché : le délai d’exécution de l’ensemble est de 4 mois5. Date limite de réception des offres : MARDI 11 octobre 2011 à 12H00’
6. Conditions relatives au marché : le présent marché n’est décomposé ni en tranche, ni en lot7. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.
Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.
8. Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
9. Conditions de consultation : garanties et capacités et financières ; références professionnelles
10. Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions « offre marché n° 2011/57708-03 « CREATION D’UN CARREFOUR GIRATOIRE SUR LA RD913 » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante
MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY
11. Critères de jugement des offres :
-valeur technique des prestations 30 points et prix des prestations 70 points
12. Modalités de retrait des documents : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site marches-securises.fr
13. Renseignements techniques complémentaires : CODIM EST BP 92070 44 Boulevard Saint Symphorien 57050 LONGEVILLE LES METZ
Tel 03.87.50.71.64 FAX : 03.87.55.93.19
14. Date d’envoi de la publication à LA SEMAINE le 20 septembre 2011
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23
Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23
Avis d'attribution.
Le marché a été attribué à la société MULLER TP.
- Détails
-
La bibliothèque de Verny participe à la manifestation "Lire en fête... Partout en Moselle !"
Les arbres s'invitent à la bibliothèque du 1er mars au 1er avril.
Dessine l'arbre qui te fait rêver, viens le déposer à la bibliothèque et il rejoindra tous les autres pour faire une grande forêt.
Choix de livres sur la forêt, les arbres.
Contact : 03 87 52 72 61 -
- Détails
-
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE VERNY
Correspondant : Mme la Maire 6, rue de la Mairie 57420 VERNY tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel :
Objet du marché : Fourniture et pose de portes extérieures - locaux situés Cour du Château
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : VERNY 57420
Code NUTS : FR.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : les travaux du présent marché concernent la fourniture et la pose de différentes portes extérieures en bois pour les locaux situés Cour du Château à Verny.
Démarrage prévisionnel novembre 2011
Le délai d'exécution maximal est de 4 semaines
Variantes : oui
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Le présent marché est financé par le maître d'ouvrage sur son budget propre
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Conditions de participation
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 80 % ;
- délai : 20 % ;
Type de procédure : Marché adapté art 28 du CMP
Date limite de réception des offres : 15 septembre 2011, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : autre service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Madame ANNEN LACOMBE (adjointe) Mairie de Verny dont l'adresse est indiquée au présent avis (tel 03.87.52.70.40 et fax 03.87.52.42.10).
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les dossiers peuvent être demandés sur support papier au service indiqué au présent avis ou téléchargés avec les liens ci-dessous (format pdf) :
- AE CCP
- DPGF
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 août 2011
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de STRASBOURG, 1 Avenue de la Paix B.P. 1038 F 67070 STRASBOURG CEDEX Tél: 03 88 21 23 23 Fax: 03 88 36 44
Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de STRASBOURG
Avis d'attribution.
Le marché a été attribué à la société PONCELET de Servigny-lès-Raville.