AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché de travaux pour la rénovation du Centre Faber de Verny
1/ Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Correspondant : tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel :
2/ Mode de passation : marché passé selon la procédure adaptée, selon l’article 28 du CMP, de type ouvert.
3/ Objet du marché : Rénovation du centre Faber de Verny
4/ Durée du marché : le délai d’exécution de l'ensemble des lots est 3 mois dont 1 mois de préparation avec un démarrage prévisionnel du chantier au mois de janvier 2013.
5/ Date limite de réception des offres : 11 décembre 2012 à 11h30
6/ Conditions relatives au marché : les prestations sont divisées en 7 lots :
- lot n°1 : GROS OEUVRE
- lot n°2 : MENUISERIES EXTERIEURES
- lot n°3 : PLATRERIE - FAUX PLAFONDS
- lot n°4 : MENUISERIES INTERIEURES
- lot n°5 : PEINTURE
- lot n°6 : ÉLECTRICITÉ
- lot n°7 : PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE - VENTILATION
7/ Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.
Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.
8/ Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
9/ Conditions de consultation : Garanties et capacités et financières ; références professionnelles
10/ Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions « marché n° 2012/57708-05 - RENOVATION DU CENTRE SOCIO CULTUREL FABER DE VERNY » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante
MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY
11/ Critères de jugement des offres :
-valeur technique de l'offre 25%, délais 35%, prix 40%
12/ Modalités de retrait des documents : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site www.marches-securises.fr
ou sur www.verny.fr/images/pdf/dce/57708-2012-05.zip
13/ Renseignements techniques complémentaires :
OMNITECH Ingénierie du Bâtiment 7 chemin de la Moselle
57160 SCY CHAZELLES - Tel : 03.87.18.11.40 - Fax : 03.87.18.19.37
14/ Date d’envoi de la publication au BOAMP : le 19 novembre 2012
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23
Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable de Nancy – Préfecture de Meurthe et Moselle 1, rue du Préfet Claude Erignac CO 60031 54038 NANCY Cedex Tél : 03.83.34.27.71
Avis d'attribution.
Le marché a été attribué aux sociétés :
- Lot 1 : PORTENSEIGNE 57580 LEMUD
- Lot 2 : INFRUCTUEUX
- Lot 3 : CL PLATRERIE - 57130 ARS SUR MOSELLE
- Lot 4 : MENUISERIE DE L’EST - 57175 GANDRANGE
- Lot 5 : EPR DECOR - 57860 RONCOURT
- Lot 6 : CERISEY EDDY - 57530 VILLERS STONCOURT
- Lot 7 : CVC LORRY - 57155 MARLY
