Après le musée numérique et la ludothèque, c'est maintenant l'atelier "fablab" qui a lieu chaque samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h à la Maison des Associations.
L'animateur Maximilien vous propose actuellement de réaliser des stickers, du flocage sur tissus et de l'impression 3D.
Rappelons que ces activités gratuites et ouvertes à tous sont proposées par l'association Familles Rurales de Moselle en collaboration avec la municipalité et auront lieu durant plusieurs mois encore selon une rotation entre les commules de Mardigny, Pouilly et Verny. Dans quelques semaines la fablab sera remplacé par le musée numérique et un nouveau cycle recommencera.
Tous les détails dans notre article de présentation ou sur la page facebook de l'évènement :
www.facebook.com/microfolie.famillesrurales.
- Détails
-
- Détails
-
En raison des troubles graves à l'ordre public commis en zone urbaine dans la nuit du 28 au 29 juin 2023 la préfecture de la Moselle a décidé des interdictions suivantes, dans toutes les communes de la Moselle du vendredi 30 juin 2023 à zéro heure au samedi 15 juillet 2023 à minuit :
- Détails
-
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Aménagement de voirie, rue de la Plénière et chemin de Ronfousse
Nom et adresse officiels de l'organisme : Mairie de Verny.
Correspondant : Séverine BACHMANN, 6 rue de la Mairie 57420 VERNY
2/ Identification du bureau d'études : Bureau d’études V.R.I. - 3 route de Flanville – 57645 Montoy-Flanville
Tél. : 03 87 76 85 69 / fax : 03 87 76 75 41.
Objet du marché : aménagement de voirie, rue de la Plénière et chemin de Ronfousse.
Lieu d'exécution : rue de la Plénière et chemin de Ronfousse, 57420 Verny
Date prévisionnelle de début des prestations (fourniture/services : 15 octobre 2013.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée
Date limite de remise des offres : 26 septembre 2013, à 12 heures.
Renseignements complémentaires : bureau d'études V.R.I - 3 route de Flanville - 57645 montoy flanville - tél : 03-87-76-85-69 / télécopieur : 03-87-76-75-41.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le DCE sera transmis gratuitement au format informatique, ou contre paiement en format papier.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : par téléchargement sur le site : www.reprographic.fr (rubrique "marchés publics" ) ou sur demande auprés de REPROGRAPHIC - 27 rue des Feivres - 57070 metz actipole - tél: 03-87-66-11-55 / télécopieur : 03-87-62-22-11.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 septembre 2013.
Avis d'attribution.
Le marché a été attribué à la société Jean LEFEBVRE LORRAINE pour un montant de 271 075.17€ HT
- Détails
-
avoir réuni le comité départemental de la ressource en eau et la commission départementale contre les risques d’incendie de forêt, Laurent Touvet, préfet de la Moselle, a décidé de placer l’ensemble du département de la Moselle en alerte sécheresse à compter du lundi 26 juin 2023 ce qui induit la mise en place à compter de cette date des mesures de restriction comme par exemple (liste non exhaustive) :
- Détails
-
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Réfection des murs du cimetière communal
1/ Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Tél. : 03.87.52.70.40 - télécopieur : 03.87.52.42.10
Courriel :
2/ Mode de passation : Marché passé selon la procédure adaptée, selon l'article 28 du CMP, de type ouvert.
3/ Objet du marché :travaux de réfection des murs du cimetière communal
4/ Durée du marché : le délai d'éxécution est de 8 semaines avec un démarrage prévisionnel du chantier : septembre 2013.
5/ Date limite de remise des offres :le lundi 9 septembre 2013 à 12 h 00
6/ Conditions relatives au marché :marché en lot unique
7/ Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.
Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.
8/ Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
9/ Conditions de consultation : garanties et capacités et financières ; références professionnelles
10/ Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions : marché n° 57708/2013-03 « travaux de réfection des murs du cimetière communal » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante
MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY
11/ Critères de jugement des offres :
-valeur technique de l’offre 30%, délai d’exécution pondéré 20%, prix 50%
12/ Modalités de retrait des documents : Les dossiers peuvent téléchargés sur le site
www.verny.fr/images/pdf/dce/57708-2013-03.zip
13/ Renseignements complémentaires
Direction générale
Séverine BACHMANN
6 rue de la Mairie
57420 VERNY
Tel : 03.87.52.70.40
Fax : 03.87.52.42.10
14/ Date d’envoi de la publication au BOMP :le 19/08/2013
Avis d'attribution.
Le marché a été attribué à la société REAL’PROJETS pour un montant de 26420€ HT
- Détails
-
Dans le cadre de la semaine fédérale internationale de cyclotourisme (du 21 au 30 juillet autour de Pont-à-Mousson) à l'occasion de laquelle Verny sera point d'accueil le 29 juillet, nous collectons de vieux vélos dont vous n'avez plus l'usage, afin de décorer notre ville.
Les services techniques de la mairie les mettront en peinture pour parfaire la décoration.
Les plus anciennes bicyclettes sont les bienvenues.
Si vous voulez donner votre vieux deux roues pour cet usage, prendre contact au 0387527040 avant de venir le déposer à la mairie.
- Détails
-
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Enfouissement des réseaux secs, rue de la Plénière et chemin de Ronfousse
1/ Identification du pouvoir adjudicateur : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
2/ Identification du bureau d'études : Bureau d’études V.R.I. - 3 route de Flanville – 57645 Montoy-Flanville
Tél. : 03 87 76 85 69 / fax : 03 87 76 75 41.
3/ Objet du marché :
- 3.1. Objet :Enfouissement des réseaux secs, rue de la Plénière et chemin de Ronfousse
- 3.2. Type de marché : exécution des travaux
- 3.3. Lieu d’exécution : VERNY (57420)
- 3.4. Période d’exécution : été 2013
4/ Forme juridique : un marché unique sera attribué à un titulaire unique ou à un groupement d'entreprises
5/ Procédure de consultation :
- 5.1. Type de procédure : procédure adaptée selon article 28 du Code des Marchés Publics (édition 2006, version consolidée au 1er janvier 2012).
- 5.2. Date limite de remise des offres : le mercredi 24 avril 2013 à 12 h 00, dernier délai.
- 5.3. Lieu de remise des offres : Mairie de VERNY – 6 rue de la Mairie – 57420 VERNY
- 5.4. Conditions de remise des offres : voir règlement de consultation
- 5.5. Critères et modalités d’attribution du marché : voir règlement de consultation
- 5.6. Unité monétaire de règlement de l’offre : l’€uro.
6/ Renseignements complémentaires :
- 6.1. Modalité d’obtention des dossiers de consultation :
- Par téléchargement sur le site : www.reprographic.fr (rubrique « marchés publics ») ou sur www.verny.fr/images/pdf/dce/57708-2013-01.zip
- Sur demande auprès de REPROGRAPHIC – 27 rue des Feivres – 57070 METZ ACTIPOLE – Tél. : 03 87 66 11 55 / fax : 03 87 62 22 11
Le DCE sera transmis gratuitement en format informatique, ou contre paiement en format papier.
- 6.2. où les entreprises peuvent obtenir des renseignements :
Bureau d’études V.R.I. – 3 route de Flanville – 57645 Montoy-Flanville – Tél. : 03 87 76 85 69 / fax : 03 87 76 75 41
7/ Date d’envoi à la publication : le 28 mars 2013
Avis d'attribution.
Le marché a été attribué à la société BOUYGUES ENERGIES SERVICES pour un montant de 207 849.70€ HT
- Détails
-
L'Association Lorraine Cata Sécheresse organise une réunion de rencontre, d'échanges et d'informations avec les sinistrés des dégâts suite à des épisodes de sécheresse – réhydratation en 2022.
Vous pouvez arriver et repartir aux horaires qui vous conviennent, entre 17 et 20 h mardi 4 juillet 2023 à la salle du conseil de la mairie de Verny.
Toutes les précisions sur cette invitation.
- Détails
-
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Travaux de réhabilitation de 2 logements communaux
1/ Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Correspondant : tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel :
2/ Mode de passation : marché passé selon la procédure adaptée, selon l’article 28 du CMP, de type ouvert.
3/ Objet du marché :Travaux de réhabilitation de 2 logements communaux
4/ Durée du marché : le délai d’exécution de l'ensemble des lots est de 8 semaines avec un démarrage prévisionnel du chantier en février 2013.
5/ Date limite de réception des offres : 16 janvier 2013 à 12h00
6/ Conditions relatives au marché :marché en 3 lots :
7/ Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.
Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.
8/ Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
9/ Conditions de consultation : Garanties et capacités et financières ; références professionnelles
10/ Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions marché n° 2012/57708-05 « RENOVATION DU CENTRE SOCIO CULTUREL FABER DE VERNY » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante
MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY
11/ Critères de jugement des offres :
-valeur technique de l'offre 30%, délai d'éxécution pondéré 20%, prix 50%
12/ Modalités de retrait des documents : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site www.marches-securises.fr
et sur www.verny.fr/images/pdf/dce/57708-2012-06.zip
13/ Renseignements techniques complémentaires :
Direction générale
Séverine BACHMANN
Tel : 03.87.52.70.40
Fax : 03.87.18.42.10
14/ Date d’envoi de la publication au BOAMP : le 19 décembre 2012
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23
Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable de Nancy – Préfecture de Meurthe et Moselle 1, rue du Préfet Claude Erignac CO 60031 54038 NANCY Cedex Tél : 03.83.34.27.71
Avis d'attribution.
Le marché a été attribué aux sociétés :
- Lot 1 : KI'DEPANNE 57420 VERNY
- Lot 2 : LM FERMETURES 57420 VERNY
- Lot 3 : SEI
- Détails
-
Les travaux de réfection des courts de tennis ont démarré le mardi 6 juin 2023 matin.
Pour permettre la circulation des engins de chantier, l’accès au périscolaire par le Chemin des Écoliers sera interdit pendant toute la période des travaux.
Pour assurer la sécurité des enfants, un cheminement sécurisé est prévu par le stade pour les piétons.
Nous vous remercions de votre compréhension.