AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE VERNY
Correspondant : Mme la Maire 6, rue de la Mairie 57420 VERNY tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10 courriel :
Objet du marché : Travaux de voirie rue des Fontenottes
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : VERNY 57420
Code NUTS : FR413.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : les travaux du présent marché concernent la mise en œuvre d’enrobés
Démarrage prévisionnel juillet 2010
Le délai d'exécution maximal est de 4 semaines
Variantes : oui
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Le présent marché est financé par le maître d'ouvrage sur son budget propre
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Conditions de participation
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 80 %;
- mémoire technique : 20 %;
Type de procédure : Marché adapté art 28 du CMP
Date limite de réception des offres : 23 juin 2010, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : autre service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Monsieur MULLER (adjoint aux travaux) Mairie de Verny dont l'adresse est indiquée au présent avis (tel 03.87.52.70.40 et fax 03.87.52.42.10).
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les dossiers peuvent être demandés sur support papier au service indiqué au présent avis.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 juin 2010
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de NANCY, 5 place de la Carrière
54036 NANCY CEDEX Téléphone : 0383174343
Télécopie : 0383174350
Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de NANCY
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable de Nancy – Préfecture de Meurthe et Moselle 1, rue du Préfet Claude Erignac CO 60031 54038 NANCY Cedex Tél : 03.83.34.27.71
Avis d'attribution.
Le marché a été attribué à la société COLAS EST de Marly pour un montant de 8221 € HT.