AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché de travaux pour la rénovation des dépendances du château de Verny
1/ Identification : commune de Verny 6 rue de la Mairie 57420 VERNY
Correspondant : Tél. : 03.87 52 70 40 télécopieur : 03.87.52 42 10
courriel :
2/ Mode de passation : Marché passé selon la procédure adaptée, selon l’article 28 du CMP, de type ouvert.
3/ Objet du marché : Travaux de rénovation des dépendances du château de Verny (aménagement de locaux professionnels)
4/ Durée du marché : le délai d’exécution de l’ensemble des lots est 6 mois avec un démarrage prévisionnel du chantier en septembre 2010.
5/ Date limite de réception des offres : 1er JUILLET 2010 18 h
6/ Conditions relatives au marché : les prestations sont divisées en 12 lots :
- lot n°1 : GROS ŒUVRE- DEMOLITION- VRD
- lot n°2 : CHARPENTE –COUVERTURE- ZINGUERIE
- lot n°3 : MENUISERIES EXTERIEURES BOIS
- lot n°4 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS
- lot n°5 : SERRURERIE
- lot n°6 : PLATRERIE- ISOLATION- FAUX- PLAFOND
- lot n°7 : ELECTRICITE- COURANTS FAIBLES
- lot n°8 : CHAUFFAGE- VMC
- lot n°9 : SANITAIRE
- lot n°10 : CARRELAGE – FAIENCE
- lot n°11 : PEINTURE – DECORS
- lot n°12 : NETTOYAGE
7/ Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.
Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.
8/ Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
9/ Conditions de consultation : Garanties et capacités et financières ; références professionnelles
10/ Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions « offre pour les travaux de rénovation des dépendances du château » lot n°.., marché n° 2010/57708-01 « RENOVATION DES DEPENDANCES DU CHATEAU » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante
MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY
11/ Critères de jugement des offres :valeur technique 40 %, références 20 %, prix 40 %
12/ Modalités de retrait des documents : Les dossiers peuvent être demandés sur support papier chez REPROGRAPHIC 22 rue des Feivres 57070 METZ Tél: 03 87 66 41 26. Les informations sur le marché peuvent être téléchargées sur le site de la commune http://www.verny.fr. Aucun document ne sera transmis par fax.
Un montant forfaitaire de 20,00 € TTC devra être réglé par chèque à l’ordre du Trésor public lors de la demande de retrait du DCE. (Paiement des frais de reprographie – art 41 du CMP)
13/ Renseignements techniques complémentaires : Atelier d’architecture X AEQUO 2 rue St Livier 57000-METZ tel : 03 87 74 43 43
14/ Date d’envoi de la publication au Républicain Lorrain : 4 JUIN 2010
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23
Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable de Nancy – Préfecture de Meurthe et Moselle 1, rue du Préfet Claude Erignac CO 60031 54038 NANCY Cedex Tél : 03.83.34.27.71
Avis d'attribution.
Les lots ont été attribués suite à la commission d'ouverture des plis en date du 7 juillet 2010.
Titulaires des marchés :
- Lot 01 : H2R pour un montant de 163 302,47 € TTC
- Lot 02 : LORSCHEIDER pour un montant 9 558,40 € TTC
- Lot 03 : BONECHER pour un montant de 25 705,34 € TTC
- Lot 04 : PERRERO pour un montant de 16 160,35 € TTC
- Lot 05 : RISCH METAL pour un montant de 2 894,32 € TTC
- Lot 06 : ERGENEKON pour un montant de 25 107,63 € TTC
- Lot 07 : ELEC 57 pour un montant de 28 094,04 € TTC
- Lot 08 : LORRY pour un montant de 34 920,21 € TTC
- Lot 09 : LORRY pour un montant de 10 515,67 € TTC
- Lot 10 : TECHNI CONCEPT pour un montant de 2980,53 € TTC
- Lot 11 : APPEL pour un montant de 7 342,24 € TTC
- Lot 12 : APPEL pour un montant de 693,68 € TTC