AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché de balayage de voirie et de curage des avaloirs, commune de Verny

1. Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Correspondant : tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. site web : http://www.verny.fr

2. Mode de passation :marché passé selon la procédure adaptée, selon l’article 28 du CMP, de type ouvert.

3. Objet du marché : balayage de la voirie communale et curage des avaloirs

4. Durée du marché : le délai d’exécution est de 3 ans (du 01/10/2012 au 31/09/2015)

5. Date limite de réception des offres : le 19 septembre 2012 à 18h00

6. Conditions relatives au marché : marché en lot unique

7. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.

Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.

8. Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

9. Conditions de consultation : garanties et capacités et financières ; références professionnelles

10. Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions « marché n° 2012/57708-03 « Marché de balayage de voirie et curage des avaloirs  » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante

MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY

11. Critères de jugement des offres :

-valeur technique de l'offre 40%, prix 60%

12. Modalités de retrait des documents : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site www.marches-securises.fr
ou sur www.verny.fr/images/pdf/dce/57708-2012-03.zip

13. Renseignements techniques complémentaires : 

Direction générale
Stéphanie GENY
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
6 rue de la Mairie
57420 VERNY
Tel : 03.87.52.70.40
Fax : 03.87.52.42.10

14. Date d’envoi de la publication au BOMP : le 20 août 2012

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Avis d'attribution.

Le marché a été attribué aux sociétés MALENA (balayage) et SORELIFE (curage).

Être volontaire des Jeux Olympiques de Paris 2024, c’est l’opportunité d’une vie pour vivre de l’intérieur les premiers JO d’été organisés en France depuis un siècle !
Le portail des volontaires ouvre ses portes jusqu'au 3 mai.
https://www.paris2024.org/fr/volontaires/

Cette année encore, l’APE de Verny vous propose d’acheter celui qui va embellir vos fêtes de fin d’année !

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché de travaux de démolition et de requalification des ruines de la grange Place Saint-Michel

1. Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Correspondant : tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. site web : http://www.verny.fr

2. Mode de passation :marché passé selon la procédure adaptée, selon l’article 28 du CMP, de type ouvert.

3. Objet du marché : travaux de démolition et de requalification des ruines de la grange Place Saint-Michel

4. Durée du marché : le délai d’exécution est de 8 semaines avec un démarrage prévisionnel du chantier en mai 2012

5. Date limite de réception des offres : le 30 avril 2012  à 12h00

6. Conditions relatives au marché : marché en lot unique

7. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.

Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.

8. Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

9. Conditions de consultation : garanties et capacités et financières ; références professionnelles

10. Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions « marché n° 2012/57708-02 « travaux de démolition et de requalification des ruines de la grange Place Saint-Michel  » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante

MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY

11. Critères de jugement des offres :

-valeur technique de l'offre 30%, délai d'éxécution pondéré 20%, prix 50%

12. Modalités de retrait des documents : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site www.marches-securises.fr
ou sur www.verny.fr/images/pdf/dce/57708-2012-02.zip

13. Renseignements techniques complémentaires : 

Direction générale
Séverine BACHMANN
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
6 rue de la Mairie
57420 VERNY
Tel : 03.87.52.70.40
Fax : 03.87.52.42.10

14. Date d’envoi de la publication au BOMP : le 11 avril 2012

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable de Nancy – Préfecture de Meurthe et Moselle 1, rue du Préfet Claude Erignac CO 60031 54038 NANCY Cedex Tél : 03.83.34.27.71

Avis d'attribution.

Le marché a été attribué à la société BROVEDANI de Faulquemont.

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux d’aménagement d’un lotissement d’activités commerciales et artisanales en entrée de ville – rue du Fort

1. Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Correspondant : tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. site web : http://www.verny.fr

2. Mode de passation :marché passé selon la procédure adaptée, selon l’article 28 du CMP, de type ouvert.

3. Objet du marché : marché de maîtrise d'œuvre - aménagement d'un lotissement d'activités commerciales et artisanales

4. Durée du marché : le délai d’exécution de l'ensemble est de 10 mois

5. Date limite de réception des offres : jeudi 3 mai 2012  à 12h00

6. Conditions relatives au marché : le présent marché n'est décomposé ni en tranches, ni en lot

7. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.

Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.

8. Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

9. Conditions de consultation : garanties et capacités et financières ; références professionnelles

10. Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions « marché n° 2012/57708-01 « mission de maîtrise d'œuvre travaux d'aménagement d'un lotissement d'activités commerciales et artisanales  » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante

MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY

11. Critères de jugement des offres :

• prix des prestations 60%
• valeur technique de l'offre 30%
• délai d'éxécution des études 10%

12. Modalités de retrait des documents : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site www.marches-securises.fr
ou sur www.verny.fr/images/pdf/zone-fort/57708-2012-01.zip

13. Renseignements techniques complémentaires : 

Mairie de Verny, 6 rue de la Mairie 57420 VERNY
Tel : 03.87.52.70.40
Fax : 03.87.52.42.10
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

14. Date d’envoi de la publication au JAL L'ami des foyers chrétiens le 22 avril 2012.
Publication sur le site internet de la ville le 12 avril 2012.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Avis d'attribution.

Le marché a été attribué à la société BET SIRIUS de Metz.

La bibliothèque de Verny participe à la manifestation "Lire en fête... Partout en Moselle !"
Les arbres s'invitent à la bibliothèque du 1^er mars au 1^er avril.
Dessine l'arbre qui te fait rêver, viens le déposer à la bibliothèque et il rejoindra tous les autres pour faire une grande forêt.
Choix de livres sur la forêt, les arbres.
Contact : 03 87 52 72 61 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché de travaux pour la
réalisation d'une voirie d'accès à la gendarmerie - rue du Château

1. Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Correspondant : tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. site web : http://www.verny.fr

3. Objet du marché : réalisation d'une voirie d'accès à la gendarmerie - rue du Château

5. Date limite de réception des offres : lundi 28 novembre 2011 à 12h00’

7. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.

Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.

8. Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

9. Conditions de consultation : garanties et capacités et financières ; références professionnelles

10. Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions « offre marché n° 2011/57708-04 « REALISATION VOIRIE D'ACCES A LA GENDARMERIE  » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante

MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY

11. Critères de jugement des offres :

-valeur technique des prestations 30 points et  prix des prestations 70 points

12. Modalités de retrait des documents : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site marches-securises.fr

13. Renseignements techniques complémentaires : CODIM EST  BP 92070 44 Boulevard Saint Symphorien 57050 LONGEVILLE LES METZ

Tel 03.87.50.71.64 FAX : 03.87.55.93.19

 14. Date d’envoi de la publication à BOAMP 07/11/ 2011

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable de Nancy – Préfecture de Meurthe et Moselle 1, rue du Préfet Claude Erignac CO 60031 54038 NANCY Cedex Tél : 03.83.34.27.71

Avis d'attribution.

Le marché a été attribué à la société COLAS EST.

Le marché de Noël organisé par L'Association des Parents d’Elèves de l’École de Verny se tiendra les vendredi 5 et samedi 6 décembre 2014 au centre socioculturel Faber de Verny, selon les horaires suivants :
- le 5 décembre de 16 h 30 à 21 h
- le 6 décembre de 10 h à 18 h.
Ce marché est réservé aux artisans créateurs non professionnels. Vous trouveres le réglement et les modalités d'inscriprion sur www4.ac-nancy-metz.fr/eco-p-verny/spip.php?article1875

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché de travaux pour
CRÉATION D'UN CARREFOUR GIRATOIRE SUR LA RD913 À VERNY

1. Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. site web : http://www.verny.fr

3. Objet du marché : CRÉATION D'UN CARREFOUR GIRATOIRE SUR LA RD913 À VERNY.

5. Date limite de réception des offres : MARDI 11 octobre 2011 à 12H00’

7. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.

Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.

8. Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

9. Conditions de consultation : garanties et capacités et financières ; références professionnelles

10. Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions « offre marché n° 2011/57708-03 « CREATION D’UN CARREFOUR GIRATOIRE SUR LA RD913  » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante

MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY

11. Critères de jugement des offres :

-valeur technique des prestations 30 points et  prix des prestations 70 points

12. Modalités de retrait des documents : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site marches-securises.fr

13. Renseignements techniques complémentaires : CODIM EST  BP 92070 44 Boulevard Saint Symphorien 57050 LONGEVILLE LES METZ

Tel 03.87.50.71.64 FAX : 03.87.55.93.19

 14. Date d’envoi de la publication à LA SEMAINE le 20 septembre 2011

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Avis d'attribution.

Le marché a été attribué à la société MULLER TP.