joomla templates top joomla templates template joomla

N° 2012/57708-04 - Réhabilitation du tennis couvert

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché de travaux de pour la réhabilitation du tennis couvert de Verny

1. Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Correspondant : tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. site web : http://www.verny.fr

2. Mode de passation :marché passé selon la procédure adaptée, selon l’article 28 du CMP, de type ouvert.

3. Objet du marché :travaux de réhabilitation du tennis couvert de Verny

4. Durée du marché : le délai d’exécution de l'ensemble des lots est 3 mois avec un démarrage prévisionnel du chantier au courant du dernier tirmestre 2012

5. Date limite de réception des offres : 12 novembre 2012  à 11h30

6. Conditions relatives au marché :les prestations sont divisées en 11 lots :

  • lot n°1 : DÉMOLITION - GROS OEUVRE
  • lot n°2 : CHARPENTE – COUVERTURE – CHALET ET CLUB
  • lot n°3 : DOUBLAGES CLOISONS FAUX PLAFONDS
  • lot n°4 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
  • lot n°5 : MENUISERIE PVC
  • lot n°6 : MENUISERIE INTERIEURE BOIS SERRURERIE
  • lot n°7 : REVETEMENT DE SOL
  • lot n°8 : PEINTURE
  • lot n°9 : ÉLECTRICITÉ
  • lot n°10 : VMC
  • lot n°11 : PLOMBERIE SANITAIRES

7. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.

Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.

8. Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

9. Conditions de consultation : garanties et capacités et financières ; références professionnelles

10. Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions « offre pour la réhabilitation du tennis couvert de Verny » lot n° ... marché n° 2012/57708-04 « REHABILITATION DU TENNIS COUVERT » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante

MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY

11. Critères de jugement des offres :

-valeur technique de l'offre 20%, délais 20%, prix 60%

12. Modalités de retrait des documents : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site www.marches-securises.fr
ou sur www.verny.fr/images/pdf/dce/57708-2012-04.zip

13. Renseignements techniques complémentaires : 

DM Ingénierie 7 chenmin de la Moselle
57160 SCY CHAZELLES
Tel : 03.87.60.49.89
Fax : 03.87.60.19.83

14. Date d’envoi de la publication au BOAMP : le 19 octobre 2012

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable de Nancy – Préfecture de Meurthe et Moselle 1, rue du Préfet Claude Erignac CO 60031 54038 NANCY Cedex Tél : 03.83.34.27.71

Avis d'attribution.

Le marché a été attribué à la société STP Lorraine pour l'ensemble des lots.

Partager

Partager sur FacebookPartager sur Twitter

Articles liés ...