joomla templates top joomla templates template joomla

N° 2012/57708-02 - Démolition et requalification des ruines de la grange Place Saint-Michel

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marché de travaux de démolition et de requalification des ruines de la grange Place Saint-Michel

1. Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Correspondant : tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. site web : http://www.verny.fr

2. Mode de passation :marché passé selon la procédure adaptée, selon l’article 28 du CMP, de type ouvert.

3. Objet du marché : travaux de démolition et de requalification des ruines de la grange Place Saint-Michel

4. Durée du marché : le délai d’exécution est de 8 semaines avec un démarrage prévisionnel du chantier en mai 2012

5. Date limite de réception des offres : le 30 avril 2012  à 12h00

6. Conditions relatives au marché : marché en lot unique

7. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.

Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.

8. Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

9. Conditions de consultation : garanties et capacités et financières ; références professionnelles

10. Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions « marché n° 2012/57708-02 « travaux de démolition et de requalification des ruines de la grange Place Saint-Michel  » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante

MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY

11. Critères de jugement des offres :

-valeur technique de l'offre 30%, délai d'éxécution pondéré 20%, prix 50%

12. Modalités de retrait des documents : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site www.marches-securises.fr
ou sur www.verny.fr/images/pdf/dce/57708-2012-02.zip

13. Renseignements techniques complémentaires : 

Direction générale
Séverine BACHMANN
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
6 rue de la Mairie
57420 VERNY
Tel : 03.87.52.70.40
Fax : 03.87.52.42.10

14. Date d’envoi de la publication au BOMP : le 11 avril 2012

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg,  31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable de Nancy – Préfecture de Meurthe et Moselle 1, rue du Préfet Claude Erignac CO 60031 54038 NANCY Cedex Tél : 03.83.34.27.71

Avis d'attribution.

Le marché a été attribué à la société BROVEDANI de Faulquemont.

Partager

Partager sur FacebookPartager sur Twitter

Articles liés ...