joomla templates top joomla templates template joomla

N° 2010/57708-02 - Rue des Fontenottes

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Travaux
  

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE VERNY

Correspondant : Mme la Maire 6, rue de la Mairie 57420 VERNY tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10 courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. adresse internet : http://www.verny.fr

Objet du marché : Travaux de voirie rue des Fontenottes

Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : VERNY 57420
Code NUTS : FR413.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : les travaux du présent marché concernent la mise en œuvre d’enrobés

Démarrage prévisionnel juillet 2010

Le délai d'exécution maximal est de 4 semaines

Variantes : oui

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Le présent marché est financé par le maître d'ouvrage sur son budget propre

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée : l'euro.

Conditions de participation

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 80 %;
- mémoire technique : 20 %;

Type de procédure : Marché adapté art 28 du CMP

Date limite de réception des offres : 23 juin  2010, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Renseignements complémentaires : autre service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Monsieur MULLER (adjoint aux travaux) Mairie de Verny dont l'adresse est indiquée au présent avis (tel 03.87.52.70.40 et fax 03.87.52.42.10).

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :

Les dossiers peuvent être demandés sur support papier au service indiqué au présent avis.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 juin 2010

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de NANCY, 5 place de la Carrière
54036 NANCY CEDEX Téléphone : 0383174343
Télécopie : 0383174350

Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :

Greffe du Tribunal Administratif de NANCY

Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable de Nancy – Préfecture de Meurthe et Moselle  1, rue du Préfet Claude Erignac  CO 60031   54038 NANCY Cedex              Tél : 03.83.34.27.71


Avis d'attribution.

Le marché a été attribué à la société COLAS EST de Marly pour un montant de 8221 € HT.

Partager

Partager sur FacebookPartager sur Twitter

Articles liés ...